Из Википедии, свободной энциклопедии
  (Перенаправлено с протеста Berkeley Oak Grove Protest )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Протестующие на фестивале Save The Oaks 2007-01-20

В Калифорнийском университете в Беркли возник спор о дубовой роще по поводу запланированного удаления дубовой рощи в рамках подготовки к строительству нового центра спортивной подготовки студентов для Калифорнийского университета в Беркли . [1] [2] Муниципальный закон Беркли запрещает удаление любого прибрежного живого дуба со стволом более шести дюймов в пределах городских границ, но в городские границы не входит университет, и университет также потребовал исключения из городского закона в качестве государственного агентства. [3] Действия университета вызвали три судебных иска, а также сидячую забастовку деревьев, которая длилась с декабря 2006 года по сентябрь 2008 года, когда деревья, о которых идет речь, были окончательно срублены.[4] [5] [6]

Роща [ править ]

Карта кампуса, синим цветом обозначено примерное расположение рощи.

Дубовая роща расположена у подножия Калифорнийского мемориального стадиона и на момент спора состояла из примерно 90 деревьев: 65 дубов , в том числе 38 прибрежных живых дубов , 25 питтоспорумов , 8 красных деревьев , 5 сосен и 1 или 2 кипариса , кедр , перец. и тисы . [7] Где-то от двух до пяти дубов предшествовали 83-летнему стадиону. [7] [8] По словам Леха Наумовича, специалиста по охране природы Калифорнийского общества местных растений.«Это один из самых выдающихся примеров дубовых лесов на границе с городами, и последний остаток прибрежной экологии дубовых лесов в низинах Беркли». [7] Наумович также сказал, что роща дает пропитание более чем 300 видам животных, в том числе белкам, желудевым дятлам и оленям. [7]

Вырубка зрелых прибрежных живых дубов в городе Беркли - незаконна. [9] Однако Университет заявляет об исключении, поскольку его собственность принадлежит государству и не находится в юрисдикции города. [7] Университет заявил, что большая часть деревьев была посажена в 1923 году в рамках проекта по благоустройству территории. [8] [10] Университет также заявил, что из 44 деревьев, которые планируется вырубить, «только два или три предшествовали мемориальному стадиону». [8] [11]

Тренировочная база [ править ]

Предлагаемый Центр высоких достижений студентов-спортсменов (SAHPC) будет четырехэтажным, с площадью 142 000 квадратных футов (13 000 м 2 ).

Университет заявляет, что SAHPC необходим для обеспечения более безопасных условий для 350 человек, которые работают и тренируются на Мемориальном стадионе Калифорнии . [12] Город Беркли утверждает, что объект будет небезопасным из-за его близости к зоне разлома Хейворд , [13] и сторонники рощи отметили, что, если университет считает, что стадион в настоящее время небезопасен, он должен переместить весь персонал. немедленно в другое место и прекратить проведение футбольных матчей до тех пор, пока стадион не будет отремонтирован. [14]

Университет утверждает, что SAHPC будет стоить более 125 миллионов долларов [2] и потребует удаления десятков прибрежных живых дубов . [1] Согласно материалам, опубликованным университетом, финансирование SAHPC не будет поступать ни из государственного, ни из регулярного операционного бюджета университета. Вместо этого была организована отдельная кампания по сбору денег для SAHPC от частных доноров. [15]

Сторонники Grove попросили университет рассмотреть другие места на территории кампуса, которые не требовали бы удаления деревьев, которые администрация университета сочла, но отклонила как находящиеся слишком далеко от стадиона. [16]

Сидеть на дереве [ править ]

Лагерь сиделок по состоянию на 8 июля 2008 г.

Посадка на дереве была инициирована и возглавлена ​​Захари Бегущим Волком, активистом сообщества и бывшим кандидатом в мэры Беркли . [17] [18] RunningWolf заявил, что строительство спортивного центра будет « преступлением на почве ненависти ; мы называем это Гуантанамо Беркли ». [18] Он также сказал, что иллюминаты и масоны сговорились построить центр, потому что «роща находится на пересечении линий компаса, соединяющих школу бизнеса Хааса (деньги) с Алькатрасом (насилие со стороны государства) и лабораторией Лоуренса Беркли. который дал Америке ядерное оружие ". [18]

Акция протеста проходила со 2 декабря 2006 года по 9 сентября 2008 года и была самой продолжительной городской посадкой на деревьях за всю историю. [19]

В сентябре 2007 года университет сообщил, что в связи с протестом имело место 155 нарушений и 98 арестов или цитат. [20] К 5 апреля 2008 года в ходе акции протеста было также сформировано более 200 полицейских отчетов, большинство из которых было направлено против протестующих. [21]

По состоянию на ноябрь 2007 года университет потратил 125 000 долларов на частных охранников в роще, 100 000 долларов на покрытие расходов, понесенных Департаментом полиции Калифорнийского университета (UCPD), которые не были частью их обычных дежурных операций, и 117 000 долларов на строительство двух ограждений. вокруг рощи. [22] По состоянию на 5 апреля 2008 г. стоимость UCPD достигла 300 000 долларов. [21]

Могильники [ править ]

Дубовая роща на мемориальном стадионе Беркли и плакат протеста с надписью «Родные могильники»

16 февраля 2007 года RunningWolf представил документ археологических раскопок, в котором говорилось, что предполагаемое местоположение спортивного центра было « местом, где производятся захоронения ». [17] Документ предоставлен анонимным сочувствующим. [5] [8] Статья San Francisco Examiner от 1925 года была включена в обзорный документ, в котором указывалось, что Лесли Спир, доцент антропологии Вашингтонского университета , раскопал три тела в этом районе и полагал, что останки были частью место захоронения американских индейцев . [5]В статье также указывалось, что тела были обнаружены во время первоначального строительства стадиона, но не говорилось, считались ли они останками американских индейцев. [5] Существует некоторая путаница в отношении того, с какого места были взяты скелеты, поскольку документ обследования охватывает как территорию стадиона, так и Поляну факультета, которая находится в 200 ярдах от них. [5] Фонд «Спасите дубы» утверждает, что на территории стадиона было обнаружено 18 захоронений. [23]

RunningWolf заявил, что администрация университета не прояснила этот факт в отчете о воздействии на окружающую среду, поданном для проекта. [5] [17] Университет ответил, что в отчете действительно говорилось, что существует высокая вероятность археологических раскопок в пределах запланированного района строительства. [5] Администрация университета заявили, что они проведут подземные археологические исследования после того, как судебный запрет будет отменен. [8] [17] Тест позволит определить, есть ли на этом месте останки исторической важности. [5] [17]

Хотя RunningWolf утверждал, что закон 18 Сената Калифорнии предотвратит дальнейшее строительство на этом месте, университет заявил, что наличие останков не помешает им построить спортивный центр. [17] Ларри Майерс, исполнительный секретарь Комиссии по наследию американских индейцев, подтвердил, что закон Калифорнии не запрещает строительство на могильниках. [17] В то время как федеральные законы требуют, чтобы потомки и местная Комиссия по наследию коренных американцев осуществляли надзор за удалением останков с территории, законы не запрещают строительство на местах после удаления останков. [5]

Кент Лайтфут, куратор университетского музея антропологии Фиби Херст , сказал, что не было ни четкой этнической идентификации скелетов, ни доказательств того, что они были частью более крупного могильника, а не просто изолированными скелетами. [5] [17] Лайтфут сказал, что единственный известный артефакт, обнаруженный рядом со скелетами, был мексиканской монетой второй четверти XIX века. [5]

Некоторые лидеры американских индейцев выразили возмущение планами строительства на этом месте. [17] Коррина Гулд , индейка из племени Олоне , сказала, что это место было священным для Олоне. [5] Малкольм Марголин, автор книги «Путь Олоне», сказал, что это место, вероятно, было местом для поселения Олоне. [5] Индийский лидер Вундед Ни из племени Олони выразил гнев по поводу запланированного строительства, заявив, что это место оскверняется. [17] Однако Эндрю Гальван, член племени Олоне, который сотрудничает с университетом в исследованиях, заявил, что ему не известно о каких-либо доказательствах захоронения Олоне в роще. [8]

Фонд California Oak Foundation внес поправки в свой иск, чтобы отразить присутствие останков. [5]

Обнаженная фотосессия [ править ]

17 марта 2007 года более 100 человек приняли участие в обнаженной фотосессии Джека Гешайдта с дубами в рамках его проекта TreeSpirit. [24] Хотя UCPD сказал участникам, что они будут арестованы за публичное непристойное поведение , никаких арестов произведено не было. [24]

Садовники удаляют ветки [ править ]

16 июля 2007 года, СКМД сообщил , что красное дерево и кедр в роще были повреждены. [25] [26] Полиция подозревала, что сидящие на дереве люди нанесли ущерб во время строительства платформы для сна. [25] Представитель протестующих сказал, что платформа была построена таким образом, чтобы не повредить деревья. [25]

RunningWolf ответил, что сидящие на деревьях фактически удалили ветви, но сделали это в целях сохранения. [26] [27] RunningWolf сказал, что красное дерево, с которого протестующие сняли верхушку, уже было мертвым, и что другие удаленные ветви также были мертвыми. [26] [27] RunningWolf сказал: «У нас есть профессиональный лесовод с моими (индейскими знаниями), как помочь дереву восстановиться после обрезки дегенеративного материала с дерева». [26] UCPD, в свою очередь, заявил, что деревья были обрезаны, чтобы освободить место для строительства платформы. [26] RunningWolf отрицал, что деревья были срублены, чтобы освободить место для платформ, заявив, что это будет «против нашего образа жизни».[27] RunningWolf также заявил, что ответственные за вырубку деревьев уже покинули рощу из-за высокой текучести протестующих в ветвях. [27]

Ландшафтный архитектор университета и менеджер по обслуживанию территории согласны с тем, что, хотя обрезка не обязательно вредна для деревьев, удаление верхушки секвойи было плохой практикой, поскольку дерево вырастало из слабо прикрепленных ветвей. [26] [27]

Первый забор [ править ]

29 августа 2007 года вокруг митингующих возведена сетчатая ограда. [1] Забор был возведен, чтобы предотвратить конфронтацию между протестующими и распроданной толпой в 72 516 человек (17 000 из них из Теннесси, команда соперника), которые должны были присутствовать на первом матче футбольного сезона « Калифорнийских золотых медведей» . [1] Протестующие ответили криками и обещаниями затруднить охрану забора UCPD. [1] Протестующие утверждали, что забор был воздвигнут не для их защиты, а для того, чтобы заморить голодом. [1] Некоторые проводят сравнения между возведением забора и попыткой вернуть Народный парк в 1969 году, когдаДля удаления протестующих была вызвана Национальная гвардия Калифорнии . [28] Изначально полиция не позволяла пропускать воду и еду через забор сидящим на деревьях, но начала разрешать доставку к вечеру. [1] [2] Двое мужчин были арестованы после драки с полицией. [2] Еще около 200 человек взялись за забор, чтобы поддержать сидящих за деревьями. [1] Строительство забора обошлось университету в сумму от 10 000 до 12 000 долларов. [1] Несмотря на забор, протестующие заняли места на деревьях. [2]

Фонд California Oak Foundation оспорил строительство забора в суде Хейворда, заявив, что оно нарушает предыдущее постановление суда, запрещающее строительство на этом участке. [2] Судья Барбара Миллер постановила, что забор не нарушал ее предыдущее постановление суда. [29]

Решение о выселении [ править ]

12 сентября 2007 года университет объявил, что будет добиваться запретительного судебного приказа для удаления протестующих. [30] В университете утверждали, что в лагере возникла опасность возгорания из-за двух пропановых горелок, используемых для нагрева пищи. [30] Университет также заявил, что падающие контейнеры с человеческими экскрементами представляют опасность для здоровья. [30] Хотя RunningWolf отрицал обвинения в использовании баллонов с пропаном, один был виден с земли, а четыре других протестующих подтвердили, что использовали их. [30]

1 октября 2007 года судья Верховного суда округа Аламеда Ричард Келлер постановил после 90-минутного слушания, что сидячая забастовка была незаконной, что права протестующих по Первой поправке не были нарушены, поскольку они могли свободно использовать их в других местах, и что университет имел право не допускать людей к своей собственности. [31] Протестующие, присутствовавшие на слушании, пообещали продолжить свой протест независимо от пяти дней тюремного заключения и штрафа в размере 1000 долларов, который может быть на них наложен. [31] Хотя первоначальное решение было направлено только против протестующего Дэвида Гэллоуэя, 29 октября 2007 года судья Келлер распространил свое решение на «всех других лиц, действующих совместно или участвующих с (протестующими)». [32]В UCPD заявили, что даже после вынесения постановления они еще не собирались удалять протестующих. [32]

Второй забор [ править ]

Полицейские ограды окружают дубовую рощу мемориального стадиона Беркли.

8 ноября 2007 года вокруг дубовой рощи возведен второй забор из сетки. [33] По данным университета, второй забор был возведен, чтобы защитить и отделить сидящих на деревьях зрителей от болельщиков, присутствовавших на последнем домашнем футбольном матче «Золотых медведей» в сезоне против Университета Южной Калифорнии. Количество гостевых фанатов было больше, чем на игре в Теннесси, которая побудила построить первый забор, на который приехали 20 000 фанатов из Лос-Анджелеса. В письме судье Верховного суда округа Аламеда Барбаре Миллер университет заявил, что новый забор был первым шагом в устранении сидящих на деревьях «без лишнего риска» ни для протестующих, ни для UCPD. [33] Новый забор был размещен в среднем на расстоянии 25 футов (8 м) от предыдущего забора, с ограждениями дляколючая проволока , хотя изначально проволока не монтировалась. [33] Протестующим по-прежнему разрешали привозить припасы. [33]

Забор был построен в рамках подготовки решения судьи Миллера о том, можно ли продолжить строительство спортивного центра, которое в то время ожидалось где-то после 14 ноября 2007 года. [33] Однако эта дата была перенесена, и было вынесено окончательное решение. 18 июня 2008 г. [34]

Хотя новый забор был построен, чтобы позволить UCPD контролировать вход в рощу и выход из нее, протестующие все же могли получить доступ к своим платформам, взобравшись на ближайший телефонный столб на территории города. [33]

Добавление колючей проволоки [ править ]

15 ноября 2007 года бреши в заборе, оставленные для доступа к Мемориальному стадиону во время последней домашней игры Калифорнии, были заделаны, а сверху была установлена ​​колючая проволока. [35] Завершенный забор обошелся университету в 80 000 долларов; Администрация университета утверждает, что проект не был получен за счет средств, выделенных на исследования или образование. [35]

Припасы протестующих изъяты [ править ]

Предметы протеста и информация возле дубовой рощи на мемориальном стадионе Беркли.

19 февраля 2008 года подрядчик, нанятый университетом, взобрался на дубы и начал убирать предметы, которые могли упасть с деревьев, а также веревки, используемые для подъема с дерева на дерево и удерживающие припасы, брезент и платформы, используемые в качестве укрытия. [36] UCPD описал это как попытку очистить территорию, в то время как присутствовало всего четыре или пять протестующих - намного меньше, чем обычно. [36] Сторонники «сидящих на деревьях» заявили, что университет намеренно решил убрать все необходимое в день, когда прогнозировался дождь, чтобы протестующие остались незащищенными от непогоды. [36] В то время университет заявил, что намерен оставить протестующих на месте до окончательного решения суда по поводу здания центра. [36]

17 июня 2008 года университет снова нанял подрядчиков для демонтажа некоторых платформ, линий и другой инфраструктуры протестующих. [19] [37] Операция была начата за день до того, как ожидалось окончательное решение по спортивному центру, чтобы не допустить, чтобы больше протестующих поднялись на деревья после того, как решение было объявлено. [37] Одну протестующую сняли с деревьев и арестовали после того, как она якобы укусила одного из подрядчиков. [19] [37] [38] [39] Ей было предъявлено обвинение в нападении , нанесении побоев , оказании сопротивления при аресте , предоставлении ложной информации, незаконном проникновении и отказе покинуть территорию. [38]Во время операции один подрядчик получил два удара по лицу. [37] Протестующие бросали человеческую мочу и фекалии в подрядчиков и полицию в течение дня. [19] [37] Несмотря на действия университета, около десятка протестующих остались в роще. [37] [38]

18 июня 2008 года около 200 человек собрались вокруг дубовой рощи, поскольку университет продолжал демонтировать инфраструктуру, созданную протестующими. [37] [39] Еще двое протестующих были арестованы, один за вандализм после того, как он перерезал галстук, соединяющий полицейские баррикады вместе, и один за попытку вырвать режущий инструмент из рук одного из подрядчиков. [39]

Вне подписки, запрещенной, университет начинает предоставлять еду и воду [ править ]

Университет прекратил снабжение протестующих 19 июня 2008 года. [40] Университет заявил в письме в городской совет Беркли, что, насколько им известно, у протестующих было достаточно еды и воды, и что университет примет меры. для поддержания здоровья и безопасности протестующих, если они не упадут. [41] [42] В ответ на прекращение снабжения городской совет проголосовал за отправку двух городских чиновников в рощу для проверки благосостояния протестующих 24 июня 2008 года. [41] Два чиновника, помощник города Менеджер и помощник начальника пожарной охраны, как сообщили горсовету 25 июня 2008 г., протестующие действительно имели достаточно еды и воды и отказались от любых поставок, предлагаемых UCPD.[43] Позже в тот же день мэр Том Бейтс и городской менеджер Фил Камларц встретились с представителями университета, чтобы обсудить состояние здоровья сидящих на деревьях. [43]

В ответ на то, что университет удалил некоторых протестующих из рощи и отключил снабжение оставшихся протестующих, адвокаты сидящих за деревьями попросили судью Ричарда Келлера разрешить пересылку еды и воды протестующим. [44] 30 июня 2008 года судья Келлер постановил, что, хотя его предыдущий запретительный судебный приказ в отношении сидящих на деревьях оставался в силе, университету необходимо принять меры предосторожности, чтобы не подвергнуть опасности протестующих. [44] Судья Келлер заявил, что университету не нужно было предпринимать агрессивных действий, и если они продолжат предпринимать действия, угрожающие протестующим, он «станет более агрессивным». [44]Судья Келлер также постановил, что университет не обязан обеспечивать протестующих едой или водой, поскольку они могут подчиниться его предыдущему приказу и спуститься в любое время. [44]

До решения судьи Келлера 26 июня 2008 года университет начал подавать воду оставшимся сидящим за деревьями. [45] Университет предоставил 12 литров воды в 24 бутылках . [45] 27 июня 2008 года университет начал предоставлять сидящим на деревьях 1,200 килокалорий (5000 кДж) энергетических батончиков на одного протестующего и 10 галлонов США (38 л; 8 имп галлонов) воды в день. [46] [47]

Одни протестующие спускаются, другие прибывают [ править ]

25 июня 2008 года двое протестующих добровольно спустились с деревьев. [45] Оба были арестованы за нарушение судебных постановлений и незамедлительно освобождены из тюрьмы в рамках соглашения, заключенного между ними и UCPD. [45] Эти двое заявили, что не уезжали из-за отсутствия припасов и были уверены, что оставшиеся протестующие останутся до победы. [45]

1 июля 2008 года еще четверо протестующих покинули рощу, оставив троих на деревьях. [46] [48] В 23:00 трое сидящих на деревьях были замечены на земле, после чего UCPD арестовал одного из них за вторжение и нарушение постановления суда, в результате чего двое других укрылись в соседнем доме. дерево. [46] [48] Помощник начальника полиции Митч Селайя поговорил с двумя сидящими за деревьями пару часов, после чего они согласились спуститься. [46] [48] Один из протестующих, которого уговорили, сделал это с условием, что им будет разрешено сделать видео-заявление. [46] [48]Другой протестующий спустился позже на следующий день после того, как заявил, что у нее может быть неустановленное заболевание, требующее лечения. [46] [48] RunningWolf сказала, что она трижды падала в обморок, когда лежала на земле. [46] RunningWolf обвинил эти условия в длительном воздействии стихий, недостатке еды и воды и недосыпании из-за огней, которые полиция установила вокруг рощи, и шума генераторов, необходимых для их работы. [46] В университете сказали, что они счастливы, что их стратегия заставить сидящих за деревьями покинуть рощу сработала. [46]RunningWolf сказал, что оставшиеся протестующие останутся на деревьях как минимум до 17 июля 2008 года, когда ожидается, что судья Миллер вынесет окончательное решение. [46]

6 июля 2008 года новый протестующий Джефф Маскрат, неся рюкзак с припасами, перелез через заборы, окружающие рощу, и присоединился к трем оставшимся сидящим за деревьями. [47] [49] [50] Джефф Маскрат перелез через забор после того, как на indybay.org было опубликовано сообщение, в котором призывали «ниндзя с опытом лазания сломать веревки и прокрасться в рощу». [47] [51] Новый протестующий сказал, что он ранее не был участником сидения на дереве, но поддержал их цели и поэтому поехал из Орегона, чтобы присоединиться к ним. [50] 14 июля 2008 года Джефф Маскрат слез с деревьев из-за смерти своей семьи. [52] [53]Впоследствии он был арестован за нарушение постановления суда, незаконное проникновение, вандализм и хранение марихуаны . [53] Его арест возмутил сторонников протестующих, которые считали, что договор с полицией заключался в том, что он не будет содержаться под стражей. [52] Однако университет заявил, что они сказали людям, удерживавшим протестующего, что они не возражают против его освобождения после предъявления обвинения, что должно было произойти позже в тот же день. [52]

Университет, который выдавал 1200 килокалорий (5000 кДж) энергетических батончиков на одного протестующего в день, не допуская при этом поставки сидящих за деревьями сторонних ресурсов, заявил, что они увеличат количество до 1800 килокалорий (7500 кДж), одновременно приняв нового протестующего в учетная запись. [47] [51] Новые пайки были предоставлены в виде пайков береговой охраны США , а не в виде пайков Clif Bars , которые были предоставлены ранее. [50] Хотя новый рацион был описан как менее вкусный, университет заявил, что он по-прежнему удовлетворяет ежедневные потребности в питании. [50]

Протест в резиденции канцлера Биржено [ править ]

Университетский дом , резиденция канцлера Биржено на территории кампуса.

Около 17:00 20 июля 2008 года от тридцати до пятидесяти человек прошли маршем из дубовой рощи в университетский дом , расположенный на территории кампуса ректора университета Роберта Дж. Бирджено . [54] [55] [56] Затем они вырыли яму диаметром два фута на лужайке канцлера и посадили шестидюймовый саженец дуба. [54] [56] Саженец был выращен в прошлом году из желудя , упавшего с одного из деревьев в роще. [56] Шесть протестующих были арестованы за вторжение, вандализм и заговор. [54] [55] [56]Одна из шестерых была заряжена батареей после того, как якобы ударила полицейского бамбуковым шестом по голове . [54] [55] Полиция разыскивала седьмого человека в связи с протестом. [54] RunningWolf сказал, что под деревом была оливковая ветвь . [55]

Университет удаляет филиалы [ править ]

Рабочие университета снимают ветки деревьев.

21 августа 2008 года были приглашены университетские подрядчики, чтобы обрезать ветви с дерева, на котором проживали протестующие. [57] Они удалили двадцать две ветви с красного дерева , на котором жили протестующие, и четыре ветви с двух соседних живых дубов. [57]

Подрядчики удалили все ветви ниже 35 футов (11 м) в попытке затруднить восхождение на дерево большему количеству протестующих [58] и освободить некоторых офицеров UCPD перед началом осеннего семестра. [57]

RunningWolf обвинил университет в нарушении приказа судьи Миллера о запрете строительства на этом участке. [58] В ответ университет сказал, что они проинформировали судью Миллера в 9:00 утра о своих планах по удалению ветвей, включая письменные показания садовода и фотографии ветвей, которые будут удалены. [57] Университет также заявляет, что постановление суда позволяет им проводить ограниченную обрезку по соображениям безопасности. [57]

Роща вырублена [ править ]

4 сентября 2008 г. Апелляционный суд согласился рассмотреть апелляцию, но отказался выдать новый судебный запрет. [59] 5 и 6 сентября 2008 года большая часть рощи была вырублена университетом, за исключением одного дерева, на котором сидели оставшиеся протестующие. [60]

Сидящие на деревьях спускаются [ править ]

Начиная с 8:00 утра 9 сентября 2008 года подрядчики, нанятые университетом, начали строительство лесов высотой 90 футов (27 м) вокруг дерева, на котором сидели сидящие за деревьями. [60] [61] [62] [63] В то же время UCPD начал перемещать сборщики вишни вокруг дерева. [61] [62] [63] Сборщики вишни были покрыты тканевыми панелями, чтобы защитить подрядчиков от всего, что бросают сидящие на деревьях, когда строились леса. [60] Пока строились леса, глава UCPD Виктория Харрисон и помощник начальника Митч Селайя вели переговоры с сидящими на деревьях из большой металлической корзины, подвешенной к крану.[60] [61] [62] [63] В полдень строительные леса достигли уровня платформы для сидящих на деревьях, в это время платформа для сидящих на деревьях была разобрана и брошена на землю, чтобы позволить лесам продолжать работу. [60] В 12:42 строительные леса были завершены, и самая высокая платформа была ограждена перилами. [60] Затем UCPD установил строительные леса и начал убирать припасы протестующих. [60] Сидящие на деревьях согласились приехать в 13.01 после того, как университет согласился привлечь сообщество к решению будущих вопросов землепользования. [60] [63]

Четыре сидящих на деревьях были арестованы сразу после того, как спустились, хотя в университете заявили, что они не ожидали предъявления обвинений в совершении уголовного преступления. [61] [62] Пятеро протестующих были также арестованы на месте и обвинены в совершении правонарушений, включая нанесение побоев и сопротивление аресту. [60] [61]

После того, как сиделки на деревьях были убраны, университет отрицал какие-либо уступки. [63] Дерево, которое занимали протестующие, было срублено около 17:00 [63]

Судебные дела [ править ]

Помимо сидячих забастовок на деревьях, против Университета подали в суд три стороны, чтобы помешать строительству объекта: Фонд Калифорнийского дуба, который хочет спасти деревья, город Беркли, который озабочен безопасностью участка, и Panoramic Hill Association, которая беспокоится об увеличении транспортной нагрузки. [2] California Oak Foundation внес поправки в свой иск, чтобы отразить присутствие на месте возможных останков американских индейцев в июне 2007 года. [5] Три дела были объединены и начались 19 сентября 2007 года. [2]

Первоначальный иск [ править ]

Первоначальный иск вела судья Верховного суда округа Аламеда Барбара Миллер. [64] Она вынесла первоначальное решение 18 июня 2008 г. [64] и еще одно постановление 22 июля 2008 г. [65] Решение судьи Миллера от 22 июля 2008 г. считалось окончательным, но апелляционный суд 7 августа 2008 г. постановил, что судебный процесс над судьей Миллером все еще продолжается. [66] Судья Миллер подтвердила вынесенное ею ранее решение как окончательное 26 августа 2008 г. [67]

Предложение университета [ править ]

4 сентября 2007 года университет внес в городской совет Беркли предложение по урегулированию, согласно которому все деревья в роще будут по-прежнему вырублены и что еще больше уменьшит парковку на территории стадиона. [68] В поселении также предлагалось заменить каждое удаленное дерево двумя недавно посаженными деревьями и одним большим питомником дуба, но не указывалось, где эти новые деревья будут посажены. Университет также пообещал запланировать не более восьми футбольных игр и семи других мероприятий с участием более 10 000 человек в год на стадионе и пообещал не планировать мероприятия, требующие дополнительного усиления звука, кроме встроенной системы стадиона. [37] [68] [69]Университет также предложил построить новый спортивный центр и одновременно модернизировать существующий стадион, чтобы сделать стадион более безопасным от землетрясения. [37] [68] [69] Урегулирование было отклонено городским советом Беркли семью голосами против, один за и один воздержался. [69] Прокурор города Мануэла Альбукерке выступила против предложения об урегулировании, поскольку она сказала, что «не считает это предложение серьезным». [69]

Судья Миллер совершает поездку по сайту [ править ]

4 октября 2007 года судья Миллер совершил редкий, если не беспрецедентный шаг, посетил Мемориальный стадион и дубовую рощу. [70] [71] Судью Миллера сопровождали трое полицейских, а также адвокаты обеих сторон и группа журналистов. [71] Судье Миллеру показали стадион, раздевалки и текущие тренировочные помещения, а также предполагаемую строительную площадку. [71] Судью Миллера также доставили в другое место на юго-западной стороне кампуса, а затем в Golden Gate Fields в Олбани . [71] Golden Gate Fields был предложен в качестве альтернативного места для футбольной программы в отчете о воздействии на окружающую среду, поданном университетом. [71]Обе стороны выразили уверенность, что посещение этого места судьей Миллером поможет их стороне в судебном процессе. [71]

Первоначальное постановление [ править ]

18 июня 2008 года судья Верховного суда округа Аламеда Барбара Миллер обнародовала свое решение по иску, поданному California Oak Foundation города Беркли. и Ассоциация Панорамный холм. [64] И университет, и протестующие утверждали, что 129-страничное постановление поддерживает их сторону. [13] [34] [72] Судья Миллер обнаружил, что предлагаемый центр не «в целом» нарушает Закон о специальных исследованиях Алквиста Приоло, потому что он не будет построен на линии разлома. [13] [72] [73] [74] Однако судья Миллер также постановил, что некоторые части предложенного проекта представляют собой изменения Калифорнийского мемориального стадиона . [13] [72]По законам штата стоимость этих изменений не может превышать половину текущей стоимости стадиона. [72] [74] Университет оценивает стоимость стадиона в 593 миллиона долларов, в то время как поверенный California Oak Foundation утверждает, что текущая стоимость стадиона «близка к нулю». [74]

Ответ [ править ]

24 июня 2008 г. истцы подали свое предложение об окончательном решении, как того просила судья Миллер в ее первоначальном решении. [42] Они утверждали, что планы строительства спортивного центра должны быть отменены, если университет не сможет доказать, что они могут модернизировать стадион при соблюдении Закона о зоне специальных исследований Алквиста Приоло. [42] Истцы также заявляют, что университет должен отказаться от планов проведения нефутбольных мероприятий на стадионе, поскольку это будет единственный способ предотвратить чрезмерный шум и заторы на дорогах. [42]

1 июля 2008 г. университет попросил судью Миллера отменить предписание семнадцатимесячной давности, запрещающее строительство на месте рощи [75], утверждая, что университет удовлетворил все вопросы безопасности и испытывал серьезные экономические трудности из-за задержки. [75] Истцы утверждали, что судебный запрет может быть отменен только в том случае, если университет может предоставить законный проект. [75] Судья Миллер назначил слушание на 17 июля 2008 г., чтобы обсудить этот запрос. [75]

Промежуточное решение [ править ]

22 июля 2008 года судья Миллер вынес то, что считалось ее окончательным решением. [65] [76] [77] [78] [79] [80] [81] Судья Миллер постановил, что измененное предложение университета удовлетворяет требованиям экологической и сейсмической безопасности. [65] [76] [78] Судья Миллер также постановил, что ее предыдущий судебный запрет на строительство на этом участке будет отменен через семь дней, 29 июля 2008 года, что позволит университету удалить деревья и начать строительство. [76] [77] [78] [79] [80] [81] Судья Миллер постановил, что истцы должны будут оплатить 85% судебных издержек университета, разделенных поровну между тремя сторонами,[65] [77] [78] [81] не включая гонорары адвокатам. [77] [79]

В университете утверждали, что каждый день задержки обходится в 47 000 долларов в виде дополнительной безопасности и увеличения затрат на строительство. [76]

Апелляция начинается и отправляется обратно [ править ]

Судья Миллер специально позволил ее судебному запрету оставаться в силе в течение семи дней, чтобы дать время для подачи апелляций. [65] [77] [78] Апелляционные стороны должны были доказать, что судья Миллер ошиблась в своем решении, и объяснить, почему должен быть наложен дополнительный судебный запрет. [82] Автоматическое продление позволяет обеим сторонам подготовить материал для своих аргументов по апелляционному делу. [82] [83] Истцы также потребовали судебного приказа о замене судебного решения и немедленного приостановления дела в Апелляционном суде. [83]

Городской совет Беркли собрался 25 июля 2008 года, чтобы определить свой ответ на постановление, и решил не предпринимать никаких действий. [78] [79] [81] [84] [85] [86] Совет потребовал пять голосов, чтобы одобрить апелляцию, но этого числа не хватило. [84] [85] Встреча началась с публичных комментариев почти ста жителей, подавляющее большинство которых высказались за апелляцию. [84] [85] Среди противников апелляции - Торговая палата Беркли . [84] Мэр Том Бейтссказал, что его воодушевили заверения университета в том, что они скоро приступят к сейсмической модернизации Мемориального стадиона. [84] Объявление совета было встречено криками: «Позор! Позор!» от сторонников митингующих. [84] [86] Судебный процесс был оценен в 300 000 долларов, а апелляция, как ожидается, добавит к стоимости еще примерно 60 000 долларов. [86] Торговая палата и Ассоциация Даунтауна Беркли сослались на высокую стоимость судебного процесса как на причину не обжаловать решение во время своих аргументов перед городским советом. [86] Совет должен был до 21 сентября 2008 г. решить, присоединяться ли к апелляции [84], но в конечном итоге этого не сделал. [60]

И California Oak Foundation, и Panoramic Hill Association подали уведомления об апелляции 24 июля 2008 г., которая продлила судебный запрет на двадцать дней до 13 августа 2008 г. [82] [87]

13 августа 2008 г. апелляционный суд отклонил апелляцию, так как посчитал, что судебное разбирательство с судьей Миллером все еще продолжается, [66] постановив, что не было «окончательного определения прав сторон» и что 30 Дневное окно, которое судья Миллер предоставил университету, чтобы изменить свои планы, еще не закончилось, что дело не было готово к апелляции. [66] Поскольку апелляционное дело не собиралось продвигаться, они также отклонили ходатайство петиционеров о продлении судебного запрета на время рассмотрения апелляционного дела. [66] Однако они постановили, что судебный запрет должен оставаться в силе до тех пор, пока судья Миллер не завершит свое решение. [66]

Окончательное решение [ править ]

26 августа 2008 г. судья Миллер вынесла решение из трех строк и подтвердила свое предыдущее промежуточное решение . [67] [88] Университет согласился не начинать строительство, пока апелляционный суд не вынесет решение о продолжении судебного запрета. [67] [88]

Апелляционный иск [ править ]

Сейсмические работы ведутся на западной стороне Мемориального стадиона в апреле 2009 г.

Истцы подали еще одну апелляцию 28 августа 2008 года. [89] [90] [91] Как и в предыдущей апелляции, California Oak Foundation и Panoramic Hill Association подали уведомления об апелляции, в то время как городской совет Беркли отказался присоединиться. [89]

4 сентября 2008 года апелляционный суд штата согласился рассмотреть апелляции, но отказался продлить судебный запрет, что позволило университету начать вырубку рощи . [59]

Реакции [ править ]

Многие студенты и жители Беркли выразили неодобрение протесту, в то время как другие одобряют. [19] [28] Опрос местного филиала CBS показал, что жители Беркли разделились по этому поводу поровну. [92] 43% респондентов встали на сторону Университета, а 41% встали на сторону протестующих с погрешностью 4,6%. [92]

В 2006 году более 600 студентов Беркли присоединились к группе в Facebook, выступающей против удаления дубов. [7] Столько же студентов присоединились к группе Facebook «Студенты против хиппи на деревьях», чтобы выступить против протеста. [93]

В редакционной статье студенческой газеты Калифорнийского университета в Беркли «Дейли Калифорниан» высказывались обвинения в адрес всех сторон конфликта. [94] Они обвинили университет в том, что он не общается с городом и гражданами, California Oak Foundation за игнорирование более серьезных проблем вырубки лесов , сосредоточив внимание только на нескольких деревьях, Panoramic Hill Association за слишком быстрое обращение к судебным искам, а также за дерево - натурщиков за безосновательное затягивание протеста после вынесения судебного запрета. [94]

Ссылки [ править ]

  1. ^ Б с д е е г ч я Whitley, Брайан (2007-08-30). "Ограждение полиции Калифорнийского университета в протесте Мемориала Дубовой рощи" . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-04-20 . Проверено 13 сентября 2007 .
  2. ^ a b c d e f g h Бендер, Кристин (31 августа 2007 г.). «Сидящие на деревьях Беркли висят там» . Окленд Трибьюн . Проверено 13 сентября 2007 .[ мертвая ссылка ]
  3. ^ Bulwa, Демьян (2006-12-04). «Сидящие на деревьях спасают дубы на территории стадиона» . Хроники Сан-Франциско . С. B – 3 . Проверено 26 июня 2008 .
  4. ^ Кейн, Уилл; Квонг, Джессика (2007-12-04). «Протестные знаки один год в роще» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-04-20 . Проверено 7 декабря 2007 .
  5. ^ Б с д е е г ч я J к л м п о Jonse, Каролин (2007-02-21). «Садовники говорят, что это могильник: человеческий скелет был найден на месте в 1923 году, но происхождение неизвестно» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 23 июня 2008 .
  6. ^ Бреннеман, Ричард (2008-09-05). «Зрители оплакивают, как Калифорнийский университет разрушает Мемориальную рощу; двое арестованы» . Беркли Дейли Планет . Проверено 6 сентября 2008 .
  7. ^ Б с д е е Джонс, Каролин (2006-11-21). «Дубы UC могут столкнуться с топором» . Хроники Сан-Франциско . п. Б – 1 . Проверено 25 июня 2008 .
  8. ^ a b c d e f Джонстон, Жаклин; Буй, Джозеф (19.06.2008). «Правление ставит под сомнение историческое значение Дубовой рощи» . Ежедневный калифорнийский . Беркли, Калифорния . Проверено 23 июня 2008 .
  9. ^ Городской совет города Беркли (1998-11-10). «Постановление об удалении дуба» (PDF) . ЗАКАЗ № 6462-НС . Городской совет Беркли. Архивировано из оригинала (PDF) на 3 июня 2008 года . Проверено 25 июня 2008 .
  10. ^ «Часто задаваемые вопросы о планах проекта Калифорнийского мемориального стадиона» . Новости Калифорнийского университета в Беркли . 2007-06-17 . Проверено 21 июня 2008 . Почти все деревья на территории студенческого спортивного центра были посажены кампусом - результатом ландшафтного проекта 1923 года - и не являются частью «древней» рощи.[ постоянная мертвая ссылка ]
  11. ^ Bulwa, Демьян (2008-06-23). «Настоящие риски, сюрреалистический юмор на деревьях Калифорнийского университета в Беркли» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 25 июня 2008 .
  12. ^ Джонс, Кэролайн (2007-08-30). «Калифорнийский университет в Беркли оградил сидящих за деревьями за несколько дней до первой игры Кэла» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 13 сентября 2007 .
  13. ^ a b c d Джонс, Кэролайн; Берресс, Чарльз (19.06.2008). «Кэл, сидящие на деревьях оба счастливы после правил судьи» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 19 июня 2008 .
  14. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2008-08-15 . Проверено 25 июня 2008 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  15. ^ "Кампания на стадионе Калифорнийского университета в Беркли, фаза 1" . Архивировано из оригинала на 2008-09-07 . Проверено 9 сентября 2008 .
  16. ^ "Архивная копия" . Архивировано из оригинала на 2008-01-12 . Проверено 25 июня 2008 .CS1 maint: заархивированная копия как заголовок ( ссылка )
  17. ^ Б с д е е г ч я J Cole, Ryan (2007-02-21). «Активисты говорят, что место проекта стадиона может быть на кладбище» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-09-08 . Проверено 13 сентября 2007 .
  18. ^ a b c «Спуск с деревьев: несмотря на появление на ветвях, Беркли изменился» . Экономист . 2008-05-22 . Проверено 10 июня 2008 .
  19. ^ a b c d e Тротт, Эшли (19.06.2008). "Припасы садовников, вывезенные с дубов нанятыми университетом лесоводами" . Ежедневный калифорнийский . Проверено 20 июня 2008 .
  20. ^ Фернандес, Лиза (2007-09-03). «Сидящие на деревьях приветствуют неожиданную поддержку - больше, чем игра Калифорнии-Теннесси в субботу в Беркли» . Новости Беркли . Город Беркли . Проверено 13 сентября 2007 .
  21. ^ a b Окли, Дуг (2008-04-05). «Сидящие на деревьях занимают полицию кампуса» . Contra Costa Times . Проверено 5 апреля 2008 .
  22. ^ Уитли, Брайан (2007-11-30). «Студенческий городок публикует смету расходов на протесты» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-12-02 . Проверено 1 декабря 2007 .
  23. ^ "Спасите Мемориальную Дубовую Рощу: Родное место захоронения на Стадионе и Документы Рощи обнаружены" . Архивировано из оригинала на 2008-08-15 . Проверено 28 августа 2008 . В драматическом повороте событий были обнаружены документы, которые показывают, что человеческие останки, вероятно, коренных американцев, были обнаружены вокруг Мемориальной дубовой рощи в 1923 году. После написания статьи ниже было обнаружено, что 18 захоронений были обнаружены на Мемориальном стадионе. раскопки.
  24. ^ a b Кертис, Райан (19 марта 2007 г.). «Обнаженная фотосессия призвана помочь спасти дубовую рощу» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-09-11 . Проверено 13 сентября 2007 .
  25. ^ a b c Людвиг, Стефани (2007-07-16). «UCPD: протестующие повредили два дерева возле стадиона» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 28 августа 2008 .
  26. ^ a b c d e f Бендер, Кристин (24 июля 2007 г.). «Сиделки за деревьями в Беркли признаются, что подрезают вечнозеленые растения» . Окленд Трибьюн . Проверено 28 августа 2008 .[ мертвая ссылка ]
  27. ^ a b c d e Бартлетт, Тамара (2007-07-26). "RunningWolf говорит, что сидящие рубят ветки деревьев" . Ежедневный калифорнийский . Проверено 28 августа 2008 .
  28. ^ a b МакКинли, Джесси (13 сентября 2007 г.). «Университетские заборы в протесте в Беркли, и возникает новый» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 13 сентября 2007 .
  29. ^ Бренд, Уильям (31 августа 2007 г.). «Судья решает, что забор должен оставаться вокруг сидящих на деревьях Беркли» . Окленд Трибьюн . Проверено 13 сентября 2007 .[ мертвая ссылка ]
  30. ^ a b c d Донгалло, Анжелика (12 сентября 2007 г.). «Требуется постановление суда об удалении сидящих на деревьях» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-04-20 . Проверено 13 сентября 2007 .
  31. ^ а б Джонс, Кэролайн (2007-10-01). «Судья приказывает сидящим на деревьях в Кэле спускаться» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 1 октября 2007 .
  32. ^ а б Кейн, Уилл; Бартлетт, Тамара (30 октября 2007 г.). «Новое постановление: сидящие за деревьями должны уйти» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-11-06 . Проверено 1 ноября 2007 .
  33. ^ a b c d e f Кейн, Уилл; Синай, Юлия; Уитли, Брайан (2007-11-09). «UCPD возводит второй забор» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-11-11 . Проверено 9 ноября 2007 .
  34. ^ a b МакКинли, Джесси (19.06.2008). «Судья дает победу сидящим на деревьях в Беркли-Оукс» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 19 июня 2008 .
  35. ^ a b Кейн, Уилл (2007-11-16). «Второй забор завершен» . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-11-18 . Проверено 16 ноября 2007 .
  36. ^ a b c d Кейн, Уилл (20 февраля 2008 г.). «Полиция убирает припасы протестующих из Оукса» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 20 февраля 2008 .
  37. ^ a b c d e f g h я Булва, Демиан; Берресс, Чарльз (18.06.2008). «UC снимает экипировку саженцев деревьев перед вынесением решения» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 18 июня 2008 .
  38. ^ a b c Бендер, Кристин (18.06.2008). «Более 200 человек собираются в Berkeley Oak Grove, чтобы дождаться решения судьи» . Окленд Трибьюн . Проверено 18 июня 2008 .
  39. ^ a b c Берресс, Чарльз; Бульва, Демиан (18.06.2008). «Протестующие арестованы на стадионе Калифорнии в ожидании решения суда» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 18 июня 2008 .
  40. ^ Kriegey, Лиза (2008-06-20). «Калифорнийский университет в Беркли блокирует еду и воду, убирает одного протестующего, пока идет сидение на дереве» . Новости Сан-Хосе Меркьюри . Проверено 15 июля 2008 .
  41. ^ a b Бендер, Кристин (24.06.2008). «Городской совет Беркли отправляет команду для проверки сиделок на деревьях» . Новости Сан-Хосе Меркьюри . Архивировано из оригинала на 2016-01-21 . Проверено 15 июля 2008 .
  42. ^ a b c d Джонс, Кэролайн (25 июня 2008 г.). «Противники UC приводят свои аргументы, чтобы судить» . Хроники Сан-Франциско . п. В-3 . Проверено 15 июля 2008 .
  43. ^ a b Джонс, Кэролайн (26 февраля 2008 г.). «2 человека, сидящие на деревьях в Беркли, прекращают протест, арестованы» . Хроники Сан-Франциско . п. В-3 . Проверено 15 июля 2008 .
  44. ^ a b c d Бреннеман, Ричард (30.06.2008). "Treesitters, Университет выиграл решение суда Сплит" . Беркли Дейли Планет . Проверено 13 июля 2008 .
  45. ^ a b c d e Петерс, Мэтью (26.06.2008). «Проблемы со здоровьем заставляют кампус снабжать водой сидящих на деревьях: два сидящих добровольно покидают Дубовую рощу» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 13 июля 2008 .
  46. ^ Б с д е е г ч я J Троттом, Эшли (2008-07-02). «Три сидящих за деревьями остаются в Дубовой роще: четверо протестующих покидают Дубовую рощу, один обращается за медицинской помощью» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 4 июля 2008 .
  47. ^ a b c d Тротт, Эшли; Вулард, Валери (2008-07-08). «Сидящие на деревьях люди, к которым присоединился дополнительный протестующий» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 13 июля 2008 .
  48. ^ а б в г д Тротт, Эшли (2008-07-02). «Еще четверо сидящих за деревьями добровольно покидают дубовую рощу» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 2 июля 2008 .
  49. ^ Эредиа, Кристофер (2008-07-08). «Другой протестующий присоединяется к сидящим на деревьях стадиону Беркли» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 13 июля 2008 .
  50. ^ a b c d Бреннеман, Ричард (2007-07-07). "Беркли приобретает нового Treesitter" . Беркли Дейли Планет . Обновления новостей . Проверено 13 июля 2008 .
  51. ^ a b Тротт, Эшли (2008-07-09). "Университет увеличивает рационы сидящих на деревьях" . Ежедневный калифорнийский . Проверено 13 июля 2008 .
  52. ^ a b c Бреннеман, Ричард (14 июля 2008 г.). «Противоречие отмечает арест Treesitter» . Беркли Дейли Планет . Обновления новостей . Проверено 15 июля 2008 .
  53. ^ а б Джонс, Кэролайн (2008-07-15). «В Калифорнийском университете в Беркли осталось всего 3 сиделки на деревьях» . Хроники Сан-Франциско . п. В-2 . Проверено 22 июля 2008 .
  54. ^ a b c d e Шевиц, Таня (21.07.2008). «6 проведенных в кампусе Калифорнийского университета протеста против посадки растений» . Хроники Сан-Франциско . п. В-3 . Проверено 22 июля 2008 .
  55. ^ a b c d Донгалло, Анжелика (21 июля 2008 г.). "Сторонники посадки деревьев сажают саженец во дворе канцлера" . Ежедневный калифорнийский . Проверено 22 июля 2008 .
  56. ^ a b c d Новости плохого города (21.07.2008). «Протестующие в Дубовой роще, арестованные Калифорнийским университетом в Беркли за посадку саженцев на лужайке канцлера» . Беркли Дейли Планет . Обновления новостей . Проверено 22 июля 2008 .
  57. ^ а б в г д Берресс, Чарльз (2008-08-23). «Сидящие на деревьях Беркли все еще отказываются уезжать» . Хроники Сан-Франциско . п. Б-1 . Проверено 25 августа 2008 .
  58. ^ a b Бреннеман, Ричард (21 августа 2008 г.). "Университетские бензопилы изолируют сидящих на деревьях" . Беркли Дейли Планет . Обновления новостей . Проверено 28 августа 2008 .
  59. ^ а б Джонс, Кэролайн (2008-09-05). «Кэл получает добро на центр спортивной подготовки» . Хроники Сан-Франциско . п. Б-1 . Проверено 9 сентября 2008 .
  60. ^ a b c d e f g h i j Бреннеман, Ричард (11 сентября 2008 г.). "Роща мемориального стадиона уровня бензопил" . Беркли Дейли Планет . Первая страница новостей . Проверено 23 сентября 2008 .
  61. ↑ a b c d e Мак-Кинли, Джесси (10 сентября 2008 г.). «Протестующие Беркли-Три спускаются вниз» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 23 сентября 2008 .
  62. ^ a b c d Кейн, Уилл (9 сентября 2008 г.). «Концы сидят на деревьях: четверо оставшихся сидящих выходят из дубовой рощи» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 23 сентября 2008 .
  63. ^ a b c d e f Кейн, Уилл; Ли, Стефани М. (10 сентября 2008 г.). «Четыре оставшихся сидящих за деревьями покидают Калифорнийский университет в Беркли Оук Гроув» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 23 сентября 2008 .
  64. ^ a b c Джонс, Кэролайн (18.06.2008). «Судья говорит, что спортивный центр UC нарушает закон штата; протестующие радуются» . Хроники Сан-Франциско . Проверено 18 июня 2008 .
  65. ^ a b c d e Миллер, Барбара Дж. (22 июля 2008 г.). «Решение в Panoramic Hill Association, некоммерческой корпорации (истец / истец) против Регентов Калифорнийского университета, агентства штата Калифорния, и др. (Ответчики / ответчики) и объединенные дела» (PDF) . Верховный суд штата Калифорния . Проверено 23 июля 2008 .
  66. ^ a b c d e Джонстон, Жаклин (11 августа 2008 г.). «Суд: апелляция Атлетического центра« преждевременна » » . Ежедневный калифорнийский . Проверено 28 августа 2008 .
  67. ^ a b c Кейн, Уилл (26 августа 2008 г.). «Судья Барбара Миллер подтверждает первоначальное решение Атлетического центра: университет соглашается не начинать строительство, пока апелляционный суд не примет решение» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 28 августа 2008 .
  68. ^ a b c Драмм, Келли (2007-09-04). «Предложение Калифорнийского университета в Беркли по проекту Мемориального стадиона» . UCBerkeleyNews . Проверено 13 сентября 2007 .
  69. ^ a b c d Кейн, Уилл (2007-09-05). "Совет отклоняет поселение Атлетического центра" . Ежедневный калифорнийский . Архивировано из оригинала на 2007-11-07 . Проверено 13 сентября 2007 .
  70. ^ «Хронология стадиона» . Ежедневный калифорнийский . 2008-06-19 . Проверено 2 июля 2008 .
  71. ^ a b c d e f Кейн, Уилл (2007-10-05). «Истцы, официальные лица университетского городка приветствуют экскурсию по месту нахождения судьи» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 2 июля 2008 .
  72. ^ a b c d Локк, Мишель (19.06.2008). «Обе стороны заявляют о победе в суде над стадионом Калифорнии» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 19 июня 2008 .[ мертвая ссылка ]
  73. ↑ Бендер, Кристин (19 июня 2008 г.). «Смешанная сумка в решении по поводу стадиона Кэла: вопросы все еще остаются до того, как проект OK'd» . Новости Сан-Хосе Меркьюри . Проверено 19 июня 2008 .
  74. ^ a b c Бендер, Кристин; Оканес, Джонатан; Вудол, Анджела (19.06.2008). «Судья постановил построить спортивное сооружение в пользу Калифорнийского университета в Беркли» . Окленд Трибьюн . Проверено 19 июня 2008 .
  75. ^ a b c d Джонс, Кэролайн (2 июля 2008 г.). «УК просит судью отменить судебный запрет на строительство» . Хроники Сан-Франциско . п. В-2 . Проверено 15 июля 2008 .
  76. ^ а б в г МакКинли, Джесси (2008-07-24). «Протестующие в Беркли теряют законное основание, но остаются на месте» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 24 июля 2008 .
  77. ^ a b c d e Донгалло, Анжелика; Джонстон, Жаклин (23.07.2008). «Судья снял судебный запрет на строительство Атлетического центра» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 23 июля 2008 .
  78. ^ Б с д е е Burress, Чарльз (2008-07-23). «Кэл крупно выигрывает в битве за атлетический центр» . Хроники Сан-Франциско . п. А-1 . Проверено 23 июля 2008 .
  79. ^ a b c d Бреннеман, Ричард (22 июля 2008 г.). «Правила судьи Калифорнийского университета в Беркли по делу Оук-Гроув» . Беркли Дейли Планет . Обновления новостей . Проверено 22 июля 2008 .
  80. ^ a b Локк, Мишель (23.07.2008). «Судья снимет запрет на строительство спортивного центра Калифорнии» . Ассошиэйтед Пресс . Проверено 23 июля 2008 .[ мертвая ссылка ]
  81. ^ a b c d Бендер, Кристин (23 июля 2008 г.). «Сидящие на деревьях проигрывают, Кэл побеждает, поскольку судья расчищает путь для строительства нового спортивного тренировочного центра» . Новости Сан-Хосе Меркьюри . Проверено 23 июля 2008 .
  82. ^ a b c Донгалло, Анжелика (25 июля 2008 г.). «Судебный запрет, предотвращающий строительство в Оук-Гроув, продлен: решение судьи по апелляции сторон в иске спортивного центра» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 26 июля 2008 .
  83. ^ a b Бхаттачарджи, Рия (26 июля 2008 г.). «Судебный запрет в Ок-Гроув может быть продлен на 20 дней после подачи апелляции» . Беркли Дейли Планет . Обновления новостей . Проверено 26 июля 2008 .
  84. ^ Б с д е е г Burress, Чарльз (2008-07-25). «Совет Беркли обсуждает апелляцию на решение Калифорнийского университета» . Хроники Сан-Франциско . п. Б-1 . Проверено 26 июля 2008 .
  85. ^ a b c Гонг, Алекс (2008-07-26). «Совет не принимает никаких мер по апелляции Атлетического центра» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 26 июля 2008 .
  86. ^ a b c d Шерр, Джудит; Бхаттачарджи, Рия (31 июля 2008 г.). «Совет отказывается обжаловать иск UC» . Беркли Дейли Планет . Первая страница новостей . Проверено 1 августа 2008 .
  87. ^ Берресс, Чарльз (2008-07-26). «Свежая задержка не дает UC рубить деревья» . Хроники Сан-Франциско . п. В-3 . Проверено 26 июля 2008 .
  88. ^ a b Бреннеман, Ричард (2008-08-28). «Судья дает UC победу на стадионе» . Беркли Дейли Планет . Первая страница новостей . Проверено 28 августа 2008 .
  89. ^ a b Кейн, Уилл (2008-08-28). «Истцы повторно подают апелляцию в иске Атлетического центра» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 9 сентября 2008 .
  90. ^ Джонс, Кэролайн (2008-08-29). «Сторонники дерева апеллируют к решению по плану стадиона UC» . Хроники Сан-Франциско . п. В-4 . Проверено 9 сентября 2008 .
  91. ^ "Противники апеллируют спортивный центр Калифорнийского университета в Беркли" . Ассошиэйтед Пресс . 2008-08-28 . Проверено 9 сентября 2008 .[ мертвая ссылка ]
  92. ^ a b «2 сидящих за деревом Кэла арестованы; общественный раскол по проблеме» . CBS5. 2008-06-25. Архивировано из оригинала на 2008-07-02 . Проверено 4 июля 2008 .
  93. ↑ Goodyear, Dana (02.06.2008). «На конечности» . Житель Нью-Йорка . Проверено 4 июля 2008 .
  94. ^ a b От редакции (15.06.2008). «Добавление к беспорядку: несколько групп виноваты в конфликте спортивного центра, и решение суда в среду может быть единственным решением» . Ежедневный калифорнийский . Проверено 20 июня 2008 .

Координаты : 37 ° 52′15.86 ″ с.ш. 122 ° 15′8.54 ″ з.д. / 37,8710722 ° с.ш. 122,2523722 ° з.д. / 37.8710722; -122.2523722